#工程价款包括什么#

工程单位的特殊工种都包括什么

5、建筑起重机械安装拆卸工，负责塔式起重机和施工升降机、物料提升机,7、建筑起重机械安装质量检测工，负责塔式起重机和施工升降机,4、建筑起重机械司机，负责施工升降机和物料提升机,二、申请从事建筑施工特种作业的人员应当具备什么条件 1、年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求,3、建筑起重机械司机，负责塔式起重机,11、法律依据：《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第三条本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

施工合同备案备案失效工程价款如何认定？

申请人需要事先准备好合同原件，中标通知书和委托书，然后到合同备案窗口凭借建设工程项目监理办证联系单填写合同备案申请表,申请人需要事先准备好合同原件，中标通知书和委托书，然后到合同备案窗口凭借建设工程项目监理办证联系单填写合同备案申请表,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据，其适用前提应为备案的中标合同合法有效，无效的备案合同并非当然具有比其他无效合同更优先参照适用的效力。

工程款包括哪些项目

一、工程款包括哪些项目 工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣工结算款和质保金,结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款,进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款,承包人应当发出催告，在合理期限内未支付价款的可以与发包人协议将该工程折价或者请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程折价或者拍卖的价款受偿,承包人应当发出催告，在合理期限内未支付价款的可以与发包人协议将该工程折价或者请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程折价或者拍卖的价款受偿。

工程价款预付款计算的方式

工程预付款拨付的时间和金额应按照发承包双方的合同约定执行，合同中无约定的，执行《建设工程价款结算办法》的相关规定,工程预付款拨付的时间和金额应按照发承包双方的合同约定执行，合同中无约定的，执行《建设工程价款结算办法》的相关规定,工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行,工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定并履行。

建设工程价款优先权和担保债权冲突怎么解决

建设工程价款优先权和担保债权冲突怎么解决实践经常出现一个建筑物竣工验收后产生优先权和担保债权的同时存在如何适用，那个更优先,建设工程价款优先权和担保债权冲突怎么解决 实践经常出现一个建筑物竣工验收后产生优先权和担保债权的同时存在如何适用，那个更优先,按照民法典的相关规定，担保债权基本按规定履行一定程序，具有社会公信力，比其他债权有优先受偿权,按照民法典的相关规定，担保债权基本按规定履行一定程序，具有社会公信力，比其他债权有优先受偿权。

工程隐蔽验收项包括哪些

发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工,实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业,实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。

黑白合同中如何结算工程价款

实际履行合同内容与中标合同内容不一致的，双方在结算工程时，应当以中标合同作为结算工程款的依据，变更了工程质量工程工期等中标结果的，视为对工程实质性条款的变更，因此变更内容依法无效，但是根据工程实际需要签署了相应的变更签证，对于工程价款进行了调整，另行签订了补充协议，就不属于实质性条款的变更了，同样有约束力。

建筑工程合同纠纷包括哪几种?

2.建筑工程设计合同纠纷,5.建筑工程监理合同纠纷,2.建筑工程设计合同纠纷,5.建筑工程监理合同纠纷,4.建筑工程分包合同纠纷,4.建筑工程分包合同纠纷。

工程价款决算的依据事由

同时施工单位认为，编标答疑所规定的其中钢材、水泥、商品砼价格按合同工期内前七期价格的平均值作决算调整内容与施工合同规定的固定单价的计价方式并不矛盾，实际上就是对于这三类材料的单价作出固定,施工单位认为在投标后至合同签订的三个月期间，钢材、水泥、商品砼的价格均上涨了50%，施工单位不可能在明显亏损的情况下签订施工合同，同时编标答疑的内容与实际的施工情况相符，所以应当以编标答疑作为价差调整的依据,法院认为，由施工单位施工的主体工程在2004年8月5日已通过了中间验收，而门窗工程、轻钢雨蓬、外墙涂料、楼梯花岗岩、墙面瓷砖地面釉面砖等后期项目由发包人另行发包，且在后期施工中发包人也存在设计变更，故以目前证据无法判定工程逾期竣工是因施工单位原因而导致。

发包人拖欠工程价款的责任

为了确实解决拖欠工程款的问题，保障承包人价款债权的实现，本条规定了发包人未按约定支付价款，经承包人催告后在合理期限内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人按照本条规定行使优先受偿权，应当注意以下几点： 1．发包人不支付价款的，承包人不能立即将该工程折价、拍卖，而是应当催告发包人在合理期限内支付价款,如果在催告后的合理期限内，发包人仍不能支付价款的，承包人才能将该工程折价或者拍卖以优先受偿。