免费法律咨询平台

建设工程施工纠纷中顺延工期的认定

2021-12-02 17:22

844人已浏览

郭铭芝

郭铭芝律师

已帮助 63

好评0

  • 有团队
  • 办过大案
  • 高学历
  • 建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

专业分析

建设工程施工合同中顺延工期的情形时有发生,不仅应该按照《合同法》的规定约定相关事项,还要在不违反法律规定的情况下,尽可能详细的约定合同各方的权利义务,更重要的是,当出现约定或者法定的顺延工期、调整价款的情形时,及时主张自己的权利,以免造成损失。工程竣工后,进入到验收合格付款阶段,在工期延误和顺延工期方面会存在较大争议。工程量变更并非顺延工期的法定事由,工程量变更后并不必然改变工期。关于建设工程施工纠纷中顺延工期的认定的法律问题,大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

建设工程施工纠纷中顺延工期怎么认定?建设工程施工合同中顺延工期的情形时有发生,不仅应该按照《合同法》的规定约定相关事项,还要在不违反法律规定的情况下,尽可能详细的约定合同各方的权利义务,更重要的是,当出现约定或者法定的顺延工期、调整价款的情形时,及时主张自己的权利,以免造成损失。

【摘要】

在实践中,经常会出现承包方因为种种原因造成工期延误或者要求顺延工期的情形。一方系发包方,另一方系承包方,即施工单位,发包方负责工程图纸设计,承包方负责工程施工。在合同订立或者在施工的过程中,发包方可能会存在更改设计图纸、迟延支付工程进度款的情形。

工程竣工后,进入到验收合格付款阶段,在工期延误和顺延工期方面会存在较大争议。发包方认为工期延误或者顺延工期的事实不符合或者部分不符合约定、法定情形,而承包方认为是由于合同约定的承包方或者不可抗力造成工期延误,要求顺延工期,涉案双方往往对这些问题各执己见,争执不下,以致产生纠纷,法院根据合同自愿、公平原则,判处了建筑工程施工合同纠纷。

【案例】

甲公司(发包方)与乙公司(承包方)签订建设工程施工合同。2004年2月15日,乙公司就讼争工程填制了《开工报告》,甲公司签署了同意开工的意见;2004年2月24日,乙公司向甲公司出具书面《承诺书》,同意按图纸建筑面积以780/平米的价格承包讼争工程;但是,该基准合同单价确定的依据是2003年11月份家公司制作的办公楼白图纸,后甲公司对图纸作了修改。

在施工过程中甲公司就部分工程承包给第三方,并且存在第三方迟延进场、甲公司提供原材料不及时、甲公司未按合同约定支付工程进度款、低温等原因,造成乙公司工程延误,增加施工成本,乙公司要求顺延工期,因此乙公司就该损失提起诉讼,甲公司提出反诉;一审判决后,乙公司提起上诉。

【分析】

本案例中争议的焦点和关键是工程量变更、天气变化、发包方供应原材料不及时、第三方施工队进场不及时、发包方未按约定支付工程进度款是否会造成顺延工期。工程量变更并非顺延工期的法定事由,工程量变更后并不必然改变工期。如果影响施工工期的,承包人应当提出相应的工期延顺申请,如果未提出,视为对工期没有影响。

《合同法》第117条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。低温情况并非灾害性天气,不符合法律规定的不可抗力的构成要件。《合同法》第283条规定,按照约定的时间、场地、资金、技术资料等,是发包方的义务。甲公司供应原材料不及时以及分包工程队进场不及时,势必影响施工进度。而且,发包方不按约定支付工程进度款的,承包方可以暂停施工,同样能够顺延工期。

在该案中,乙公司所主张的工程量更改要求顺延工期,其并未提出申请,故不予支持。关于低温的情况不符合不可抗力的构成要件,与顺延工期无必然联系,所以不能因此顺延工期。由于甲公司提供原材料不及时、分包施工队进场延误,势必影响工期,可以根据相关材料准予顺延工期77天。甲公司延期支付工程进度款可以顺延工期;但是,甲公司与乙公司就工程进度款的基数标准不一致,所以顺延工期不同;根据协议双方可以套用三九定额据实结算,可是双方并未按照约定调整单价,故应该按照原基数确定顺延工期为14天。

综上所述,以上就是大律网小编为您详细介绍的“建设工程施工纠纷中顺延工期的认定”的相关知识。【摘要】,如果您还有其他的法律问题,欢迎在线咨询大律网,我们会有专业的律师团队为您解答。

展开全部

以上律师普法内容,仅供参考。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样,解决方式可能不同,为了更好的帮您解决问题,保障您的合法权益,建议您直接咨询律师详细说明情况,让律师为您提供解决方案。
以上内容为大律网制作,版权所有,未经许可不得在如何形式复制、转载。

如果还不明白,看再多也不如问一下,让律师告诉你答案,99.3%的用户选择

38 位律师在线 累积服务 260230 人/次

他们的问题正在被解答

对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实来处理

相关法律热门关注

不明白,就问一问

怎么区分欠条与借条在法律上,律师怎么看

已有 10万+ 用户,在 30天内 解决了该类型的问题

赵金保

赵金保律师

执业认证
平台保障

擅长:交通事故、债权债务、合同纠纷

start 5.0分 服务: 1276人 好评: 225
  • 回复快
  • 热心律师
  • 很有帮助

版权所有 ©2020 - 2021 北京大律管理顾问有限责任公司 京ICP备2020048486号

广播电视节目制作经营许可证号:(京)字第21738号  电信增值业务经营许可证号:京B2-20214353

咨询1 咨询2 咨询3 咨询4 咨询5 手机咨询1 手机咨询2 手机咨询3 手机咨询4 手机咨询5