免费法律咨询平台

欠工程款起诉状,欠工程款起诉状怎么写

2023-08-18 19:11

691人已浏览

张嘉娱

张嘉娱律师

已帮助 520

好评0

  • 有团队
  • 办过大案
  • 高学历
  • 建设工程、债权债务

专业分析

工程欠款纠纷向法院起诉流程: 当事人可以协商处理,如果协商不成的,承包人可以准备起诉状、起诉状副本、以及证据材料,及时向法院起诉,请求发包方支付工程款。写起诉状,份数为被告人数+1份。那么,拖欠工程款起诉状怎么写?

工程款拖欠起诉状怎么写

书写工程欠款的起诉状可以写明:承包方、发包方的的姓名、地址、身份证号等身份信息;要求支付工程款项的诉讼请求和事实与理由;法条依据;受诉人民法院的名称;以及原告的姓名、起诉时间等。

工程欠款起诉状首先写明标题欠条起诉状,其次写明原告、被告的姓名、身份证号等信息,以及诉讼请求和事实与理由,最后,写明受诉人民法院的名称及原告的姓名以及起诉时间。注意证据的收集、诉讼时效不应忽视。

拖欠农民工工资起诉书怎么写拖欠农民工工资起诉书有四个内容:(1)用人单位和劳动者的基本信息;(2)诉讼请求和所根据的事实与理由;(3)证据和证据来源;(4)证人姓名和住所。注意证据的收集、诉讼时效不应忽视。

工程欠款起诉书

工程款拖欠起诉状的写法如下:

1、首部应依次写明。文书名称民事起诉状,原告和被告的基本情况。原告应写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和住址。被告基本情况的写法和原告相同;

2、正文包括以下内容:

(1)诉讼请求。要写明请求法院解决什么问题,提出明确的具体要求;

(2)事实与理由。引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据;是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚;

(3)证据及证据来源,证人姓名和住址。提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据,包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录等。

3、尾部写明受诉法院名称,附件除写明起诉状副本外,提交证据的,还要写明证据的名称和数量。最后由起诉人签名盖章,写明起诉日期。

工程款拖欠起诉状范本

附范本如下:

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体;经营范围:工业与民用建筑.

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称):______市职工教育培训中心

地址:________市_______-______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(1)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(2)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(3)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88;______年______月至______月设备闲置费57979.30元

以上三项合计,共242006.83元。

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

此致

XX市XX区人民法院

起诉单位:XX县建筑工程总公司

XX公司(盖章)

XX年X月XX_日

综上所述,以上就是律总管小编为您详细介绍的“欠工程款起诉状,欠工程款起诉状怎么写”的相关知识。拖欠农民工工资起诉书怎么写拖欠农民工工资起诉书有四个内容:(1)用人单位和劳动者的基本信息;(2)诉讼请求和所根据的事实与理由;(3)证据和证据来源;(4)证人姓名和住所,如果您还有其他的法律问题,欢迎在线咨询律总管,我们会有专业的律师团队为您解答。

展开全部

以上律师普法内容,仅供参考。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样,解决方式可能不同,为了更好的帮您解决问题,保障您的合法权益,建议您直接咨询律师详细说明情况,让律师为您提供解决方案。
以上内容为大律网制作,版权所有,未经许可不得在如何形式复制、转载。

如果还不明白,看再多也不如问一下,让律师告诉你答案,99.3%的用户选择

34 位律师在线 累积服务 296779 人/次

他们的问题正在被解答

对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实来处理

相关法律热门关注

不明白,就问一问

怎么区分欠条与借条在法律上,律师怎么看

已有 10万+ 用户,在 30天内 解决了该类型的问题

许瑞林

许瑞林律师

执业认证
平台保障

擅长:交通事故

start 5.0分 服务: 0人 好评: 0
  • 回复快
  • 热心律师
  • 很有帮助

版权所有 ©2020 - 2021 大律云(北京)科技有限公司 京ICP备2020048486号

广播电视节目制作经营许可证号:(京)字第21738号  电信增值业务经营许可证号:京B2-20214353

咨询1 咨询2 咨询3 咨询4 咨询5 手机咨询1 手机咨询2 手机咨询3 手机咨询4 手机咨询5