恶意拖欠工程款算不算诈骗

    恶意拖欠工程款是否构成诈骗，要先了解诈骗罪的犯罪构成。

    （一）、 诈骗罪的构成

    1、诈骗罪客体要件

    本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。

    诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

    2、诈骗罪主体要件

    本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

    3、诈骗罪主观要件

    本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

    （二）、恶意拖欠工程款与因亏损躲债的界限

    如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。

    （三）、对于恶意拖欠工程款的处理方法

    1、恶意拖欠工程款款属于经济纠纷，一般不构成刑事诈骗。

    2、对于恶意拖欠，赶紧起诉至法院，通过法院追回欠款是比较好的选择。

    3、委托律师处理拖欠工程款纠纷，保证欠款能够及时追回，更好的结果。

    公司恶意拖欠工程款怎么办

    恶意拖欠工程款有什么后果

    拖欠工程款停工损失由建设方负责

    建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

    工程款被恶意拖欠怎么解决

    一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多，口头的、书面的都可以，尤其是在通信、交通日益发达的今天，及时交涉、要回，就有机会早日解决问题，就能减少施工企业可能遭受的损失，而且还有利于继续履行合同；二是收集证据要及时。

    及时收集证据有三方面的意义：

    首先是能够保全证据，有些证据如施工中隐蔽工程验收中的用材、质量问题等，错过了机会就有可能难以获得该方面的证据。

    再次是便于分析案情和作出判断，律师分析判断案情是否准确，与手中掌握的证据材料是密不可分的，因而越早掌握证据就越具主动性；最后是有利于及时采取何种对策或者措施，解决拖欠工程款纠纷的过程漫长而复杂，及时采取对策或措施就能赢得战机，而要及时措施必须以及时取得证据为前提。其次是申请支付令或者提出起诉（包括申请仲裁，下同）要及时，在吃透案情、掌握证据，但又无法协商解决的情况下，律师就要果断地代理施工企业及时申请支付令或者提出起诉，否则就是贻误战机，尤其是对那些资信情况不良的建设单位而言。

综上所述，以上就是律总管小编为您详细介绍的“恶意拖欠工程款算不算诈骗”的相关知识。     （一）、 诈骗罪的构成，如果您还有其他的法律问题，欢迎在线咨询律总管，我们会有专业的律师团队为您解答。